一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。

A.直接建设成本 B.建设成本上升费用

C.不可预见准备金 D.未明确项目准备金

2.世界银行关于应急费的规定中，有一项费用作为费用储备，可能动用，可能不动用。

这项费用被称为（ ）。

A.不可预见准备金 B.预备费

C.建设成本上升费 D.未明确项目准备金

3.对外贸易运输保险费的计算公式是（ ）

A.运输保险费=（FOB+国际运输费）/（1-保险费率）×保险费率

B.运输保险费=（CIF+国际运输费）/（1-保险费率）×保险费率

C.运输保险费=（FOB+国际运输费）/（1+保险费率）×保险费率

D.运输保险费=（CFR+国际运输费）/（1-保险费率）×保险费率

4.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ ）。

A.未达到固定资产标准的设备购置费

B.达到固定资产标准的设备购置费

C.引进设备时备品备件的测绘费

D.引进设备的专利使用费

5.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（ ）。

A.临时设施费 B.总部管理费

C.利润 D.税金

6.下列费用中，不属于建筑安装工程费中企业管理费的是（ ）。

A.劳动保护费 B.检查试验费

C.管理人员工资 D.工程排污费

7.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为3%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为5000万元、4000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价应为（ ）万元。

A.3880 B.4120 C.4850 D.5150

8.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（ ）。

A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础

B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据

D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

9.公益事业建设用地的使用权转让应该采用（ ）。

A.协议方式 B.拍卖方式 C.谈判方式 D.招标方式

10.下列关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息

C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费

11.关于工程量清单计价的说法，正确的是（ ）。

A.清单项目综合单价是指直接工程费单价

B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法

C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容

D.清单计价仅适用于单价合同

12.某砌筑工程，工程量为10m³，每m³砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。

A.11.75 B.12.56 C.14.44 D.15.78

13.在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是（ ）。

A.距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内

B.远离原料、燃料提供地和产品的消费地

C.工业项目适当集聚

D.工业项目适当分散

14.厂区地形力求平坦而略有坡度，一般5%～10%为宜。这属于选择厂址要求中的（ ）。

A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用

B.减少拆迁移民数量

C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段

D.要有利于厂区合理布置和安全运行

15.施工过程中，筑路机在工作区末端掉头，该消耗时间属于（ ）。

A.低负荷下的工作时间B.不可避免的中断工作时间

C.不可避免的无负荷工作时间D.有根据地降低负荷下的工作时间

16.工作过程是同一工人或小组所完成的、在技术操作上相互有机联系的（ ）的总合体。

A.次序 B.工序

C.工种 D.动作

17.一般情况下，流动资金估算应采用（ ）。

A.分项详细估算法 B.扩大指标法

C.单位功能价格法 D.概算指标投资估算法

18.在可行性研究阶段投资估算方法中，主要采用的是（ ）。

A.生产能力指数法 B.单位生产能力估算法

C.系数估算法 D.指标估算法

19.某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/m²，由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，包装费为4元/m²，运杂费为30元/m²，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为（ ）元/m²。

A.1054.78 B.1034.00 C.1054.68 D.1044.34

20.关于各种定额与指标的说法不正确的是（ ）。

A.概算定额水平与预算定额水平之间的幅度差一般在5%以内

B.概算定额与预算定额表达的主要内容、主要方式及基本使用方法相近

C.概算指标在具体内容的表示方法上，分综合指标和单项指标，综合概算指标的针对性强

D.概算指标通常以单位工程为对象

21.投资估算指标中建设项目综合指标一般以项目的（ ）表示。

A.综合生产能力的单位投资B.综合建筑面积的单位投资

C.综合设备采购的单位投资D.综合建筑体积的单位投资

22.下列不属于材料预算价格的内容是（ ）。

A.供销部门手续费 B.材料采购及保管费

C.材料原价 D.材料二次搬运费

23.小区规划设计的核心问题是（ ）。

A.提高土地利用率 B.规划建筑布局

C.确定合理人口与建筑密度D.布置公共设施项目、规模及服务半径

24.投资估算指标是在（ ）阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。

A.招投标阶段 B.项目建议书和可行性研究

C.初步设计 D.施工图设计阶段

25.对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述中正确的是（ ）。

A.零星工作费的计价由招标人提供数量和单价

B.零星工作费的计价应由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，由承包商报综合单价

C.零星工作费是指为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用

D.零星工作费是招标人预留的部分，根据施工中的实际情况支付

26.某建安工程耗用人工2200工日，材料180吨，机械100台班，基期人工单价为25元/工日，材料单价为3500元/吨，机械台班单价为260元/台班。报告期人工费指数为125%，材料价格指数为106%，机械台班指数为122%。建安工程造价中其余费用为18.53万元，造价指数不变，则该工程造价指数应为（ ）。

A.88.3% B.107.1% C.108.8% D.116.2%

27.根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是（ ）。

A.质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素

B.数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

C.质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

D.数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素

28.根据我国现行的工程量清单计价办法，单价采用的是（ ）。

A.人工费单价 B.全费用单价

C.工料单价 D.综合单价

29.下列有关单位生产能力估算法的叙述正确的是（ ）。

A.此种方法估算误差小，是一种常用的方法

B.这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系

C.在计算总承包工程价时，承包商大都采用此方法估价

D.这种方法一般用于项目建议书阶段

30.世界银行项目投资估算常采用的方法是（ ），这种方法是以设备购置费为基数，乘

以适当系数来推算项目的静态投资。

A.设备系数法 B.主体专业系数法

C.朗格系数法 D.比例估算法

31.2004年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2008年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期为2年。从2004年至2008年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%。则估算拟建钢厂的静态投资额为（ ）万元（生产能力指数n取0.8）。

A.16958 B.19765 C.20543 D.17334

32.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（ ）。

A.国际运费 B.国际运输保险费

C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费

33.某项目投产后的年产量为1.8亿件，其同类企业的千件产量流动资金占用额为180元，

则该项目的流动资金估算额为（ ）万元。

A.100 B.1 C.3240 D.32.4

34.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（ ）。

A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工

B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算

C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算

D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%

35.确定材料消耗量的基本方法中，主要用于编制材料净用量定额的是（ ）。

A.现场技术测定法 B.实验室试验法

C.现场统计法 D.理论计算法

36.概算定额水平与预算定额水平之间有一定的幅度差，幅度差一般在（ ）以内。

A.5% B.10% C.15% D.20%

37.指数按其所反映的现象的性质不同，可分为（ ）。

A.个体指数和总指数 B.综合指数和平均指数

C.定基指数和环比指数D.数量指标指数和质量指标指数

38.建设地区的选择要充分考虑各种因素的制约，技术密集型的工业建设项目选址（ ）。

A.宜在中小城市，项目适当聚集

B.宜在大中城市，项目适当聚集

C.宜在中小城市，项目聚集程度愈高愈好

D.宜在大中城市，项目聚集程度愈高愈好

39.工业建筑设计中，不同平面形状的建筑物的建筑物周长与建筑面积比K_周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。

A.L形→圆形→矩形→正方形B.L形→T形→正方形→矩形

C.正方形→矩形→T形→L形D.圆形→正方形→L形→T形

40.已知某进口设备重115吨，每吨设备安装费指标为3800元，该进口设备价值3000万元，同类设备安装费率为4%，则该设备安装费为（ ）万元。

A.43.7 B.76.3 C.120 D.163.7

41.在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时适用于预算单价法和实物法的是（ ）。

A.套人工、材料、机械台班定额消耗量

B.汇总各类人工、材料、机械台班消耗量

C.套当时当地人工、材料、机械台班单价

D.汇总人工、材料、机械台班总费用

42.施工图预算编制的程序中，最关键的是（ ）

A.单位工程施工图预算B.单项工程施工图预算

C.建设项目施工图预算D.分项工程施工图预算

43.若以∑q₁p₀/∑q₀p0为造价指数，则该指标属于（ ）。

A.质量指标指数

B.派氏价格指数

C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数

D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数

44.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。

A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式

B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置

C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料

D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

45.建设项目总概算是编制和确定建设项目（ ）。

A.从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件

B.从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件

C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件

D.从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件

46.初步设计概算的静态投资不应超过审定估算的（ ），否则应重新做初步设计。

A.105% B.110% C.120% D.102%

47.关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力

48.设计概算可分单位工程概算（ ）和建设项目总概算三级。

A.建设项目概算 B.单项工程综合概算

C.单项工程概算 D.单位工程预算

49.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（ ）。

A.经批准的投资估算 B.经批准的设计概算

C.经批准的施工图预算 D.经批准的工程决算

50.关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是（ ）。

A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式

B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等

C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表

51.在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（ ）。

A.发包人未按时提供施工条件

B.设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用

C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

D.不可抗力事件

52.《建设工程工程量清单计价规范》中规定，承、发包双方应当在招标文件中或在合同中对由市场价格波动导致的价格风险的范围和幅度予以明确约定，根据工程特点和工期要求，建议可一般采取的方式是承包人承担（ ）以内的材料价格风险，（ ）以内的施工机械使用费风险。

A.10%，5% B.5%，10% C.2%，5% D.5%，2%

53.投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的

分项投标单位没有填写单价或合价，则（ ）。

A.允许投标单位补充填写

B.视为废标

C.认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中(www.daowen.com)

D.由招标人退回投标书

54.资格预审的内容不包括（ ）。

A.申请人的信誉 B.申请人的业绩

C.申请人拟采用的进度计划D.申请人的资质条件

55.根据工程量清单项目设置规则，工程量清单项目顺序码应该根据（ ）设置。

A.项目名称 B.计量单位

C.项目特征 D.工程数量

56.关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。

A.索赔是单向的

B.监理人的指令有时会发生索赔

C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔

D.合同中默认的索赔不具有法律效力

57.《建设工程施工合同示范文本》中，有关专利技术的申报和使用表述正确的是（ ）。

A.发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用

B.发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用

C.承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商

D.承包人要求使用的，报工程师认可后实施

58.对FIDIC合同条件中业主的叙述错误的是（ ）。

A.是合同的当事人，享有大量的权利

B.应当在投标书附录中规定的时间内给予承包商相应的权利

C.取得法律文本，协助承包商获得许可、执照或批准

D.应当在收到承包商要求15天内，提出合理证明

59.已知某项目建设期末贷款本利和累计为1500万元，按照贷款协议，采用等额还本付息的方法分4年还清，已知年利率为8%，则该项目还款期每年的还本付息总额为（ ）万元。

A.325.42 B.337.40 C.437.40 D.452.88

60.某已建工程项目为框架结构，单方预算造价为1200元/m²，其中人工费占14%，材料费占65%，其他费用占24%。现拟建类似工程为框架剪力墙结构，与已建工程的人工、材料和其他费用的差异系数分别为1.3、1.1、0.7。则拟建工程的单方概算造价为（ ）元/m²。

A.1256.3 B.1303.5 C.1278.0 D.1716.0

61.某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（ ）个月。

A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6

62.措施项目清单中的安全文明施工费（ ）。

A.可以要求投标人对该项费用进行优惠

B.按目标价款结算

C.应作为竞争性费用参与市场竞争

D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价

63.在预算定额中，已知某材料净用量为15吨，消耗量为16吨，则该材料损耗率为（ ）。

A.6.25% B.6.20% C.6.67% D.6.33%

64.当采购在运行期内各种后续费用较高的货物时，最好的评标方法是（ ）。

A.最低投标价法 B.综合评标法

C.全寿命费用评标法 D.百分评定法

65.评标委员会提交中标候选人的人数应当不超过（ ）人。

A.3 B.5 C.7 D.9

66.按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，勘察设计费用的分摊是按（ ）。

A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和土地征用费之和分摊

B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额分摊

C.建筑工程和安装工程造价分摊

D.建筑工程造价分摊

67.某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TF_A=TF_D=2d，TF_C=TF_F=4d，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4d，因施工方案原因使D工作延误8d，因不可抗力使D、E、F工作延误10d，则承包人就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（ ）。

A.42 B.24 C.14 D.4

68.按照《招标投标法实施条例》的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（ ）日内公示中标候选人。

A.3 B.5 C.8 D.10

69.通常所说的建设项目竣工验收，是指（ ）。

A.工程整体验收 B.单项工程验收

C.单位工程验收 D.分部工程验收

70.建设项目竣工决算的核心内容是（ ）。

A.竣工财务说明书和工程竣工图纸

B.竣工财务说明书和竣工财务决算报表

C.竣工财务决算报表和工程竣工造价对比分析

D.竣工财务说明书和工程竣工造价对比分析

71.按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为（ ）。

A.分部工程 B.单位工程

C.单项工程 D.建设项目

72.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修

书中约定的内容的是（ ）。

A.保修范围 B.保修期限 C.保修责任 D.保修金额

二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

73.国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（ ）。

A.负责租船订舱

B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险

C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用

D.在合同约定的装运港领受货物

E.办理进口清关手续

74.下列属于安全文明施工措施费中文明施工内容的是（ ）。

A.“五牌一图”费用

B.现场生活卫生设施费用

C.现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施费用

D.工人的安全防护用品、用具购置费用

E.生活用洁净燃料费用

75.采取综合评估法评审招标项目，其确定中标人的方法有（ ）。

A.综合评分相等时，以投标报价低的优先

B.综合评分相等、投标报价也相等的，由招标人自行确定

C.按得分由高到低顺序推荐中标候选人

D.按得分由低到高顺序推荐中标候选人

E.根据招标人授权直接确定中标人

76.下列有关流动资金估算公式正确的是（ ）。

A.流动资金=流动资产-流动负债

B.流动资产=应收账款-预付账款+存货+库存现金

C.流动负债=应付账款+预收账款

D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）×现金周转次数

E.存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品

77.下列时间中应该计入定额时间的是（ ）。

A.休息时间

B.多余工作时间

C.施工本身造成的停工时间

D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间

E.与施工过程工艺特点无关的工作中断时间

78.建设项目竣工验收前进行联合试运转，根据工程造价构成，应计入联合试运转费的有（ ）。

A.单台设备试车费用

B.系统设备联动无负荷试运转工作的调试费用

C.施工单位参加联合试运转人员的工资

D.所需的原料、燃料和动力费用

E.机械使用费用

79.关于工程量清单编制的说法，正确的有（ ）。

A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单

B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程

C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备

D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用

E.计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价

80.生产要素询价具体包括（ ）。

A.材料询价 B.施工机械设备询价

C.复核工程量询价 D.劳务询价

E.分包询价

81.下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是（ ）。

A.拉斯贝尔体系以基期销售量为同度量因素

B.拉斯贝尔体系以基期价格为同度量因素

C.派许体系以报告期销售量为同度量因素

D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式

E.设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式

82.影响建筑安装工人人工单价的因素主要有（ ）。

A.社会平均工资水平 B.人工消耗水平

C.政府的社会保障和福利政策D.生活消费品物价的变动

E.劳动力市场供需变化

83.综合单价包括（ ）。

A.人工费 B.材料费

C.机械台班费 D.企业管理费

E.运输费

84.工程造价指数中的个体指数包括（ ）。

A.材料费指数 B.措施费指数

C.间接费指数 D.工程建设其他费指数

E.设备工器具价格指数

85.下列费用中项目投产时将直接形成固定资产的费用有（ ）。

A.工程保险费 B.生产准备费

C.研究试验费 D.建设单位管理费

E.场地准备及临时设施费

86.下列机械工作时间中属于必须消耗的时间包括（ ）。

A.筑路机在工作区末端掉头的时间

B.混凝土泵由一个工作地点转移到另一个工作地点的工作中断时间

C.暴雨时压路机的停工时间

D.未及时供给机器燃料而引起的停工时间

E.工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间

87.设计概算编制方法中，单位建筑工程概算的编制方法包括（ ）。

A.概算定额法 B.设备价值百分比法

C.概算指标法 D.综合吨位指标法

E.类似工程预算法

88.关于施工图预算的说法，正确的有（ ）。

A.施工图预算一定要结合施工图纸和预算定额编制

B.施工图预算是进行“两算对比”的依据

C.综合单价法中的单价是指全费用综合单价

D.实物法能将资源消耗量和价格分开计算

E.使用预算单价法时一般需要进行工料分析

89.施工招标文件应当包括的内容有（ ）。

A.投标人须知 B.投标邀请书

C.施工组织设计 D.施工方案

E.投标文件格式

90.按照《工程建设项目施工招标投标办法》规定，经有关审批部门批准可以不招标的是（ ）。

A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

B.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

D.关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的

E.附属小型工程

91.投标保证金的形式包括（ ）。

A.银行保函 B.保兑支票

C.股权 D.债权

E.银行汇票

92.根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是（ ）。

A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行

B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格

D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解

E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

93.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费为100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝

工1天。据此，下列选项正确的有（ ）。

A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元

B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元

C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元

D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元

E.承包人可得的总索赔费用为2500元

94.下列有关投标的说法正确的是（ ）。

A.投标保证金的数额不得超过投标总价的2%

B.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，其投标保证金不予返还

C.投标有效期从投标截止时间起开始计算

D.一般项目投标有效期为60～90天，大型项目为120天左右

E.投标保证金的有效期与投标有效期时间可以不一致

95.新增固定资产价值包括（ ）。

A.已投入生产或交付使用的建安工程造价

B.项目可行性研究费

C.土地使用权出让金

D.报废工程损失

E.土地征用及迁移补偿费

96.下列有关缺陷责任期与质量保证金的说法中，正确的是（ ）。

A.缺陷责任期从提交竣工验收报告30天后，工程将自动进入缺陷责任期

B.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留保证金

D.在合同约定的缺陷责任期终止后的7天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人

E.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金