一、单项选择题

1.答案：C。【解析】非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分，选项A错误。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，选项B错误。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，选项D错误。

2.答案：C。【解析】利润={[30×（1+10%）+5]×（1+2%）-5}×10%=3.376（万元）。

3.答案：B。【解析】进口设备的原价是指进口设备的抵岸价。

4.答案：D。【解析】本题考查税金。应纳税额=税前造价×综合税率。建筑工程在市区，综合税率为3.477%，则结算造价=6000+6000×3.477%=6208.6（万元）。

5.答案：B。【解析】本题考查措施项目费。选项A属于夜间施工增加费；选项C属于非夜间施工照明费；选项D属于地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费。

6.答案：C。【解析】分包工程费包括分包工程的直接工程费、管理费和利润，选项A错误。材料的预涨费计入直接工程费的材料费，选项B错误。暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的一项金额，选项D错误。

7.答案：A。【解析】土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人，属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年集体收益。拆迁补偿费归个人所有。新菜地开发建设基金可作为建设新菜地的投资。

8.答案：C。【解析】建设单位管理费按照工程费用之和乘以建设单位管理费费率计算，选项A错误。研究试验费不包括新产品试制费，选项B错误。市政公用设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地省级人民政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用，以及绿化工程补偿费用，选项D错误。

9.答案：C。【解析】本题考查价差预备费的计算。价差预备费=10000×40%×[（1+6%）1.5-1]+10000×60%×[（1+6%）2.5-1]=1306.2（万元）。

10.答案：B。【解析】本题考查建设期利息的计算。第1年利息=3000/2×8%=120（万元）第2年利息=（3000+120+2000/2）×8%=329.6（万元）建设期利息=120+329.6=449.6（万元）

11.答案：C。【解析】工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合，选项A、B错误。工程单价包括工料单价和综合单价，选项D错误。

12.答案：C。【解析】本题考查工程定额体系。劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现，选项A错误。企业定额在企业内部使用，是企业综合素质的一个标志。施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质，选项B错误。补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础，选项C正确。地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的，选项D错误。

13.答案：B。【解析】第三级表示分部工程顺序码（分二位），选项A错误。第五级即十至十二位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得有重号，选项B正确。当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定，选项C错误。补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，选项D错误。

14.答案：C。【解析】按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

15.答案：D。【解析】总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

16.答案：B。【解析】选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于不可避免的中断工作时间；选项D属于损失的工作时间。

17.答案：D【解析】工序作业时间=0.5/（1-4%）=0.521（工日/m³），时间定额=0.521/（1-6%-3%-12%）=0.659（工日/m³）。

18.答案：C。【解析】^一次循环的正常延续时间=150+40+250+50+40-50=480（s）每1h循环次数=3600/480=7.5（次）1h正常生产率=7.5×750=5.625（m³）产量定额=5.625×8×0.8=36.00（m³/台班）

19.答案：B。【解析】材料单价=[（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗率（%））×[1+采购及保管费率（%）]=（600×260+400×240）×（1+1%）×（1+3%）/（600+400）=262.16（元/t）。

20.答案：A。【解析】台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班=50000/1250=40（元/台班）台班大修理费=一次大修理费×寿命期内大修理次数/耐用总台班

=2000×（4-1）/1250

=4.8（元/台班）

经常修理费=台班大修理费×经常修理费系数=4.8元/台班×60%=2.88（元/台班）

机械台班单价=折旧费+大修理费+经常修理费+机上人工费和燃料动力费

=40+4.8+2.88+60

=107.68（元/台班）

21.答案：D。【解析】人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数

=（0.5+0.1+0.05）×10%

=0.065（工日/m³）

人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差

=0.5+0.1+0.05+0.065

=0.715（工日/m³）

22.答案：D。【解析】材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗。

23.答案：B。【解析】大型机械幅度差系数为：土方机械25%，打桩机械33%，吊装机械30%。砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。其他分部工程中如钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。

24.答案：A。【解析】设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。

25.答案：A。【解析】

26.答案：D。【解析】^一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：①研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法。②研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象。③研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用。④研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。

27.答案：D。【解析】拟建项目静态投资=2×（50/40）0.9×（1+5%）3×112/108=2.94（亿元）。

28.答案：B。【解析】工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的估算公式为安装工程费=重量（体积、面积）总量×单位重量（m³、m²）安装费指标。

29.答案：C。【解析】生产准备及开办费属于其他资产费用。非专利技术使用费属于无形

资产费用。在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。

30.答案：B。【解析】对于民用建筑，结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计越经济。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。

31.答案：B。【解析】允许调整概算的原因包括以下几点：①超出原设计范围的重大变更；②超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；③超出工程造价价差预备费的国家重大政策性的调整。

32.答案：D。【解析】本题考查概算指标法。

3600+50/100×（190-128）×（1+25%）=3638.75（元/m²）

33.答案：D。【解析】本题考查设计概算的编制。

（4500×15%×1.05+4500×55%×1.03+4500×10%×0.98）×（1+25%）=4623.75（元/m²）

34.答案：C。【解析】施工图预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文件。施工图预算价格既可以是计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。

35.答案：C。【解析】实物量法与定额单价法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即：①采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机械台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机械台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机械台班的消耗量。②采用实物量法，采用的是当时当地的各类人工工日、材料和施工机械台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机械台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的人工费、材料费和施工机具使用费。

36.答案：C。【解析】单项工程施工图预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用=1000+500+600+60=2160（万元）。

37.答案：B。【解析】“分包和偏离问题的处理”属于投标人须知的总则中。

38.答案：D。【解析】选项A错误，暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。选项B错误，暂列金额由招标人支配。选项C错误，暂列金额可以用于施工中可能发生的工程变更。

39.答案：C。【解析】选项A错误，建设规模是指建筑面积。选项B错误，工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装修做法。选项D错误，施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。

40.答案：A。【解析】选项B错误，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项自费、其他项目费、规费和税金。选项C错误，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。选项D错误，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。

41.答案：D。【解析】选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。选项B错误，招标可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。选项C错误，招标人不得规定最低投标限价。

42.答案：A。【解析】总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：①招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。②招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算。③招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。(www.daowen.com)

43.答案：B。【解析】工作的正确顺序是：组建投标班子、研究招标文件、收集投标信息、确定基础标价、选择报价策略、确定投标报价。

44.答案：B。【解析】合同形式分析主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如固定合同价格、可调合同价格和成本加酬金确定的合同价格等）。

45.答案：A。【解析】综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。

46.答案：B。【解析】投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：①措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。②措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

47.答案：C。【解析】评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。②投标联合体没有提交共同投标协议。③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应。⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

48.答案：C。【解析】选项A错误，评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。选项B错误，评标委员会不接受投标人主动提出的邀请、说明或补正。选项D错误，除招标文件中特别规定了授权评标委员会直接确定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过3人，并标明排列顺序。

49.答案：B。【解析】投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，具体做法应是将其2#标段的投标报价乘以5%，在评标价中扣减该值。因此投标

人甲在2#标段的评标价=4000×（1-5%）=3800（万元）。

50.答案：B。【解析】选项A错误，工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析；第二步是标高金决策，由于这是带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估。选项C错误，标高金由管理费、利润和风险费组成。选项D错误，管理费属于总部的日常开支在该项目上的摊销，与公司本部费用有所不同，公司本部费用是与项目直接相关的管理费用和勘察设计费用开支。

51.答案：C。【解析】在国际工程标价中，对分包费的处理有两种方法：一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。

52.答案：C。【解析】如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。

53.答案：C。【解析】综合单价的调整原则：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。措施项目费的调整：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。

54.答案：C。【解析】12月份的价格为2000元/t，价格降低，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以基准价2200元/t为基础，下降幅度=200/2200=9.09%，则12月份的价格=2400-2200×（9.09%-5%）=2310（元/t）。7月份的价格为2600元/t，价格增加，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以投标价2400元/t为基础，增加幅度=200/2400=8.3%，则7月份价格=2400+2400×（8.3%-5%）=2479.2（元/t）。

55.答案：C。【解析】本题考查计日工。选项A错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费应该计入投标总价。选项B错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应该按照招标人要求执行。选项D错误，计日工金额列入期中支付。

56.答案：D。【解析】基准日后法律的变化，只能索赔费用。发包人更换其提供的不合格材料、工程设备，只能索赔工期和费用。发包人提前向承包人提供材料、工程设备，只能索赔费用。

57.答案：C。【解析】本题考查费用索赔的计算。在计算机械设备台班停滞费时，如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。

58.答案：C。【解析】异常恶劣气候条件只能索赔工期，即2天；施工中遇到不利地质条件可以索赔工期和费用，即索赔工期1天，索赔的费用=100×10+200×15=4000（元）。

59.答案：C。【解析】选项A、B错误，如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。选项C正确，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期。选项D错误，该方法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。

60.答案：C。【解析】起扣点的累计=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材料及检件所占比重完成工程金额=8000-8000×20%/50%=4800（万元）

61.答案：A。【解析】由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减的金额中。

62.答案：D。【解析】选项A属于措施项目中的单价项目。选项B错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。选项C错误，有余额归发包人。

63.答案：A。【解析】所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。

64.答案：D。【解析】当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

65.答案：D。【解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

66.答案：A。【解析】选项B属于采购变更；选项C、D属于施工变更。

67.答案：B。【解析】本题考查工程总承包合同内容。选项A错误，发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式通知承包人。选项C错误，如承包人不接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的理由。选项D错误，承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

68.答案：D。【解析】本题考查国际工程合同价款结算。如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是按月计算复利。

69.答案：D。【解析】非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。

70.答案：D。【解析】本题考查竣工图的具体要求。选项A错误，凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志。选项B错误，凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制。选项C错误，由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。

71.答案：B。【解析】本题考查新增固定资产价值。应分摊的建设单位管理费=[（1000+800+1200）/（1000+800+1200+3000）]×100=50（万元）应分摊的土地征用费=120×1000/4000=30（万元）应分摊的建筑设计费=60×1000/4000=15（万元）应分摊的工艺设计费=40（万元）则单项工程B的新增固定资产价值=1000+800+1200+50+30+15+40=3135（万元）

72.答案：D。【解析】由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。

二、多项选择题

73.答案：ABDE。【解析】设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。通常包括运输和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费。选项C错误，运费和装卸费包括国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。选项A、B、E属于采购与仓库保管费。选项D属于包装费。

74.答案：ABD。【解析】施工现场工程排污费属于规费，施工生产用仪器仪表使用费属于施工机具使用费。

75.答案：ABE。【解析】应予计量的措施项目：脚手架费，混凝土模板及支架（撑）费，垂直运输费，超高施工增加费，大型机械设备进出场及安拆费，施工排水、降水费。

76.答案：AB。【解析】生产准备及开办费的内容包括：①人员培训费及提前进厂费。包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。②为保证初期正常生产（或营业、使用）所必需的生产办公、生活家具用具购罝费。③为保证初期正常生产（或营业、使用）必需的第一套不够固定资产标准的生产工具、器具、用具购罝费，不包括备品备件费。新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数计算。

77.答案：CDE。【解析】选项A错误，单位工程直接费=∑（假定建筑产品工程量×直接工程费单价）+措施费。选项B错误，单位工程概预算费=单位工程直接费+间接费+利润+税金。

78.答案：ACD。【解析】选项B错误，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。选项E错误，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。

79.答案：ADE。【解析】材料暂估单价及调整表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。工程设备暂估价应纳入分部分项工程综合单价。

80.答案：BD。【解析】主要用于测定材料净用量的有实验室试验法和理论计算法。现场技术测定法主要用于确定材料损耗量。现场统计法不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。写实记录法是计时观察法的一种。

81.答案：CDE。【解析】材料单价指材料从其来源地到达施工工地仓库后出库的综合平均价格。在材料的运输中应考虑一定的场外运输损耗费用，这是材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。

82.答案：BE。【解析】单位工程指标一般以每m²、m、座等单位投资表示。单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。建设项目综合指标反映项目总投资，一般以项目综合生产能力单位投资表示。

83.答案：ABDE。【解析】本题考查工程造价指数。选项C错误，建筑安装工程造价指数用派氏综合指数变形后的加权平均指数表示。

84.答案：AB。【解析】本题考查流动资金估算。选项C错误，当年发生的流动资金借款应按一年计息。选项D错误，流动资金借贷利息应计入生产期间财务费用。选项E错误，不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据公式分别估算，而不能直接按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算。

85.答案：ABCD。【解析】本题考查设计概算的概念及其编制内容。设计总概算文件应包括：编制说明、总概算表、各单项工程综合概算书、工程建设其他费用概算表、主要建筑安装材料汇总表。

86.答案：CD。【解析】A、B、E选项属于施工图预算对投资方的作用。

87.答案：ABC。【解析】选项C错误，投标人应在规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清。选项D错误，按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在招标时一并公布。

88.答案：ABC。【解析】选项D错误，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。选项E错误，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见××图集或××图号的方式；对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。

89.答案：BCDE。【解析】投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

90.答案：ABCE。【解析】选项A、C正确，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。选项B正确，公示的对象是全部中标候选人。选项E正确，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。

91.答案：BDE。【解析】选项A，延迟提供施工场地，可以获得工期、费用和利润补偿。选项B，发包人更换其提供的不合格设备，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿。选项C，发包人负责的材料延迟提供，可以获得工期、费用和利润补偿。选项D，监理人指令错误，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿。选项E，施工中发现文物，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿。

92.答案：ABD。【解析】选项C、E错误，招标工程量清单中分部分项工程出现缺项、漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法进行调整。

93.答案：BCD。【解析】承包人工程索赔成立的基本条件包括：①索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；②造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的；③承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。

94.答案：ABC。【解析】承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：①累计已完成的合同价款；②累计已实际支付的合同价款；③本周期合计完成的合同价款；④本周期合计应扣减的金额；⑤本周期实际应支付的合同价款。

95.答案：ABCE。【解析】选项D错误，鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。

96.答案：BDE。【解析】选项A错误，新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。选项C错误，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值。